《工程招投標(biāo)》案例.doc

《《工程招投標(biāo)》案例.doc》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《《工程招投標(biāo)》案例.doc（7頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

案例1：以“異常惡劣的氣候條件”為索賠，不易成功 某國(guó)際水運(yùn)工程，該工程的主體部分是在河道上安裝濾砂和濾管。根據(jù)發(fā)包商提供的水文和氣候資料，每年6月上旬左右，河流的水位就會(huì)急速上漲。因此，承包商的濾砂和濾管的安裝工作必須在河水上漲前完成?？墒沁@回5月20日工地現(xiàn)場(chǎng)突降大雨，河水突然提前上漲，徹底沖毀了施工中的濾砂和濾管的安裝工程。隨后，承包商以現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生了“異常惡劣的氣候條件”為理由，根據(jù)第44.1款向發(fā)包商提出了延長(zhǎng)工期的要求。 但是工程師拒絕了承包商延長(zhǎng)工期的要求。其理由主要是：雖然河水提前上漲，但根據(jù)雇主投標(biāo)前提供的水文和氣候資料，還不足以構(gòu)成異常惡劣的氣候條件。承包商在安排工期時(shí)，應(yīng)該考慮到這種意外情況，并留有余地。如果承包商在先前的濾坑開(kāi)挖工作中合理安排，不發(fā)生多次返工，工期延誤是可以避免的，因此此項(xiàng)索賠沒(méi)有成功。 案例2：一個(gè)友好解決索賠的案例 當(dāng)項(xiàng)目一開(kāi)始就遇到因征地問(wèn)題導(dǎo)致停工而工期可能延誤時(shí)，就意識(shí)到必須向發(fā)包商進(jìn)行索賠，并及時(shí)組成了強(qiáng)有力的索賠班子，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)索賠工作，在引水隧洞施工中，由于地質(zhì)資料不準(zhǔn)確，施工進(jìn)度和質(zhì)量受到了阻礙，承包方通過(guò)與監(jiān)理方和設(shè)計(jì)方重新對(duì)地質(zhì)情況進(jìn)行了勘察，并充分征求發(fā)包商意見(jiàn)，得到了發(fā)包商的認(rèn)可。 同時(shí)承包方大膽采用隧洞施工的新工藝、新技術(shù)、新方法，并針對(duì)實(shí)際情況進(jìn)行了技術(shù)改進(jìn)，該項(xiàng)改進(jìn)成果獲得了該省“五小”成果的獎(jiǎng)勵(lì)。通過(guò)新技術(shù)、新方法的應(yīng)用，保證了隧洞施工的質(zhì)量和進(jìn)度，在投資上也充分為發(fā)包商著想，整個(gè)隧洞施工，得到了發(fā)包商、監(jiān)理和設(shè)計(jì)方的高度好評(píng)，同時(shí)與其建立了良好的合作關(guān)系，這也為以后的索賠成功奠定了良好的基礎(chǔ)。 此項(xiàng)工程工期延長(zhǎng)、投資也超了，承包方要求索賠，并將施工記錄、簽證等資料及時(shí)報(bào)發(fā)包商，尤其是因征地問(wèn)題造成停工，幾方一起形成的會(huì)議紀(jì)要及隧洞施工中遇到的問(wèn)題，得到了設(shè)計(jì)和監(jiān)理的充分支持，發(fā)包商對(duì)索賠工作持積極配合態(tài)度，通過(guò)索賠，發(fā)包商對(duì)承包商的認(rèn)可態(tài)度也進(jìn)一步改善，雙方關(guān)系更為友好合作，因此整個(gè)索賠的關(guān)鍵在于承包商自身的實(shí)力體現(xiàn)和良好的公共關(guān)系能力。 案例3：承包商因超過(guò)強(qiáng)制執(zhí)行時(shí)效而丟失索賠成果 某開(kāi)發(fā)商欠建筑公司的水泥款，2002年8月經(jīng)法院判決開(kāi)發(fā)商應(yīng)償還其貨款、利息、訴訟費(fèi)等共計(jì)36.5萬(wàn)元。判決生效后，建筑公司函告開(kāi)發(fā)商如不履行生效判決則向法院申請(qǐng)執(zhí)行，開(kāi)發(fā)商回函提出，此款已經(jīng)研究決定，在同年10月份的應(yīng)收款內(nèi)全部支付，要求建筑公司不要申請(qǐng)執(zhí)行。 考慮到雙方曾經(jīng)長(zhǎng)期合作，建筑公司未在申請(qǐng)執(zhí)行期內(nèi)申請(qǐng)執(zhí)行，而是與開(kāi)發(fā)商達(dá)成了在當(dāng)年春節(jié)前依照判決書(shū)所確定的金額還清全部款項(xiàng)的履行協(xié)議。經(jīng)建筑公司多次催促，開(kāi)發(fā)商在春節(jié)期間還款30萬(wàn)元，后又于次年6月還款2萬(wàn)元，佘款4.6萬(wàn)元一再承諾在2003年春節(jié)前還清。 但至2003年春節(jié)前，建筑公司向開(kāi)發(fā)商催收款時(shí)，開(kāi)發(fā)商卻拒絕還清余款4.6萬(wàn)元。建筑公司擬申請(qǐng)執(zhí)行，但法院以超過(guò)申請(qǐng)執(zhí)行期限為由而不予受理；擬以“履行協(xié)議”系新的合同開(kāi)發(fā)公司違約案由向法院起訴，但法院以“一事不再理”而不受理?，F(xiàn)建筑公司對(duì)此欠款束手無(wú)策，此欠款至今未能收回。 案例4 背景:某施工單位根據(jù)領(lǐng)取的某2000平方米兩層廠房工程項(xiàng)目招標(biāo)文件和全套施工圖紙，采用低報(bào)價(jià)策略編制了投標(biāo)文件，并獲得中標(biāo)。該施工單位（乙方）于某年某月某日與建設(shè)單位（甲方）簽訂了該工程項(xiàng)目的固定總價(jià)合同。合同工期為8個(gè)月。 甲方在乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，因資金緊缺，無(wú)法如期支付工程款，口頭要求乙方暫停施工一個(gè)月。乙方亦口頭答應(yīng)。工程按合同規(guī)定期限驗(yàn)收時(shí)，甲方發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量有問(wèn)題，要求返工。兩個(gè)月后，返工完畢。 討論： 1. 該工程采用固定總價(jià)合同是否合適？ 2. 該施工合同的變更形式是否妥當(dāng)？此合同爭(zhēng)議依據(jù)合同法律規(guī)范應(yīng)如何處理？ 解答 問(wèn)題1： 答：因?yàn)楣潭們r(jià)合同適用于施工條件明確、工程量能夠較準(zhǔn)確計(jì)算、工期較短、技術(shù)不太復(fù)雜、合同總價(jià)較低且風(fēng)險(xiǎn)不大的項(xiàng)目。該工程基本符合這些條件，故采用固定總價(jià)合同是合適的。 問(wèn)題2： 答：根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》的有關(guān)規(guī)定，建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采取書(shū)面形式，合同變更亦應(yīng)當(dāng)采取書(shū)面形式。若在應(yīng)急情況下，可采取口頭形式，但事后應(yīng)予以書(shū)面形式確認(rèn)。否則，在合同雙方對(duì)合同變更內(nèi)容有爭(zhēng)議時(shí)，因口頭形式協(xié)議無(wú)法舉證，只能以書(shū)面協(xié)議約定的內(nèi)容為準(zhǔn)。 本案例中甲方要求臨時(shí)停工，乙方亦答應(yīng)，是甲、乙雙方的口頭協(xié)議，且事后并未以書(shū)面的形式確認(rèn)，所以該合同變更形式不妥。在竣工結(jié)算時(shí)雙方發(fā)生了爭(zhēng)議，對(duì)此只能以原書(shū)面合同規(guī)定為準(zhǔn)。 在施工期間，甲方因資金緊缺要求乙方停工一個(gè)月，此時(shí)乙方應(yīng)享有索賠權(quán)。乙方雖然未按規(guī)定程序及時(shí)提出索賠，喪失了索賠權(quán)，但是根據(jù)《民法通則》之規(guī)定，在民事權(quán)利的訴訟時(shí)效期內(nèi)，仍享有要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任的權(quán)利。 甲方未能及時(shí)支付工程款，應(yīng)對(duì)停工承擔(dān)責(zé)任，故應(yīng)當(dāng)賠償乙方停工一個(gè)月的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失,工期順延一個(gè)月。 工程因質(zhì)量問(wèn)題返工，造成逾期交付，責(zé)任在乙方，故乙方應(yīng)當(dāng)支付逾期交工一個(gè)月的違約金，因質(zhì)量問(wèn)題引起的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。 案例5 背景:某建設(shè)單位（甲方）擬建造一棟職工住宅，采用招標(biāo)方式由某施工單位（乙方）承建。甲乙雙方簽訂的施工合同摘要如下： 一、協(xié)議書(shū)中的部分條款 （一）工程概況 工程名稱(chēng)：職工住宅樓 工程地點(diǎn)：市區(qū) 工程內(nèi)容：建筑面積為3200平方米的磚混結(jié)構(gòu)住宅樓 （二）工程承包范圍 承包范圍：某建筑設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的施工圖所包括的土建、裝飾、水暖電工程 （三）合同工期 開(kāi)工日期：2005年3月21日 竣工日期：2005年9月30日 合同工期總?cè)諝v天數(shù)：190天(扣除5月1日～3日) （四）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到甲方規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) （五）合同價(jià)款 合同總價(jià)為：壹佰陸拾陸萬(wàn)肆仟元人民幣（166.4萬(wàn)元） （八）乙方承諾的質(zhì)量保修 在該項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)定的使用年限（50年）內(nèi)，乙方承擔(dān)全部保修責(zé)任。 （九）甲方承諾的合同價(jià)款支付期限與方式 1、工程預(yù)付款：于開(kāi)工之日支付合同總價(jià)的10%作為預(yù)付款。工程實(shí)施后，預(yù)付款從工程后期進(jìn)度款中扣回。 2、工程進(jìn)度款：基礎(chǔ)工程完成后，支付合同總價(jià)的10%；主體結(jié)構(gòu)三層完成后，支付合同總價(jià)的20%；主體結(jié)構(gòu)全部封頂后，支付合同總價(jià)的20%；工程基本竣工時(shí)，支付合同總價(jià)的30%。為確保工程如期竣工，乙方不得因甲方資金的暫時(shí)不到位而停工和拖延工期。 3、竣工結(jié)算：工程竣工驗(yàn)收后，進(jìn)行竣工結(jié)算。結(jié)算時(shí)按全部工程造價(jià)的3%扣留工程質(zhì)量保證金。在保修期（50年）滿后，質(zhì)量保證金及其利息扣除已支出費(fèi)用后的剩余部分退還給乙方。 (十)合同生效 合同訂立時(shí)間：2005年3月5日 合同訂立地點(diǎn)：市區(qū)街號(hào) 本合同雙方約定：經(jīng)雙方主管部門(mén)批準(zhǔn)及公證后生效 二、專(zhuān)用條款中有關(guān)合同價(jià)款的條款 合同價(jià)款與支付 本合同價(jià)款采用固定總價(jià)合同方式確定 合同價(jià)款包括的風(fēng)險(xiǎn)范圍： （1）工程變更事件發(fā)生導(dǎo)致工程造價(jià)增減不超過(guò)合同總價(jià)10%； （2）政策性規(guī)定以外的材料價(jià)格漲落等因素造成工程成本變化。 風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用的計(jì)算方法：風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用已包括在合同總價(jià)中。 風(fēng)險(xiǎn)范圍以外合同價(jià)款調(diào)整方法：按實(shí)際竣工建筑面積520.00元/m2調(diào)整合同價(jià)款。 三、補(bǔ)充協(xié)議條款 在上述施工合同協(xié)議條款簽訂后，甲乙雙方又接著簽訂了補(bǔ)充施工合同協(xié)議條款。摘要如下： 補(bǔ)1．木門(mén)窗均用水曲柳板包門(mén)窗套； 補(bǔ)2．鋁合金窗90系列改用42型系列某鋁合金廠產(chǎn)品； 補(bǔ)3．挑陽(yáng)臺(tái)均采用42型系列某鋁合金廠鋁合金窗封閉。 1.上述合同屬于哪種計(jì)價(jià)方式合同類(lèi)型？ 2.該合同簽訂的條款有哪些不妥當(dāng)之處？應(yīng)如何修改？ 3. 對(duì)合同中未規(guī)定的承包商義務(wù)，合同實(shí)施過(guò)程中又必須進(jìn)行的工程內(nèi)容，承包商應(yīng)如何處理？ 問(wèn)題1： 答：從甲、乙雙方簽訂的合同條款來(lái)看，該工程施工合同應(yīng)屬于固定總價(jià)合同。 問(wèn)題2： 答：該合同條款存在的不妥之處及其修改： （1）合同工期總?cè)諝v天數(shù)不應(yīng)扣除節(jié)假日，可以將該節(jié)假日時(shí)間加到總?cè)諝v天數(shù)中。 （2）本工程是住宅樓工程，目前對(duì)該類(lèi)工程尚不存在其他可以明示的企業(yè)或行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 因此，不應(yīng)以甲方規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為該工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，而應(yīng)以《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50300-2001）中規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為該工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 （3）質(zhì)量保修條款不妥，應(yīng)按《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改。 （4）工程預(yù)付款預(yù)付時(shí)間過(guò)遲，根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》的有關(guān)規(guī)定，工程預(yù)付款的預(yù)付時(shí)間應(yīng)不遲于開(kāi)工日期前7天。 （5）工程預(yù)付款的起扣點(diǎn)和扣回方式?jīng)]有明確約定,應(yīng)修訂為明確的起扣點(diǎn)和扣回方式 （6）工程價(jià)款支付條款中的“基本竣工時(shí)間”不明確，應(yīng)修訂為具體明確的時(shí)間；“乙方不得因甲方資金的暫時(shí)不到位而停工和拖延工期”條款顯失公平，應(yīng)說(shuō)明甲方資金不到位在什么期限內(nèi)乙方不得停工和拖延工期，逾期支付的利息如何計(jì)算。 （7）工程質(zhì)量保證金返還時(shí)間不妥。根據(jù)國(guó)家建設(shè)部、財(cái)政部頒布的《關(guān)于印發(fā)<建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理暫行辦法>的通知》[建質(zhì)（2005）7號(hào)]的規(guī)定， 在施工合同中雙方約定的工程質(zhì)量保證金保留時(shí)間應(yīng)為6個(gè)月、12個(gè)月或24個(gè)月。保留時(shí)間應(yīng)從工程通過(guò)竣（交）工驗(yàn)收之日算起。 （8）從該案例背景來(lái)看，合同雙方是合法的獨(dú)立法人單位，不應(yīng)約定經(jīng)雙方主管部門(mén)批準(zhǔn)后該合同生效。 （9）專(zhuān)用條款中有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)范圍以外合同價(jià)款調(diào)整方法（按實(shí)際竣工建筑面積520.00元/m2調(diào)整合同價(jià)款）與合同的風(fēng)險(xiǎn)范圍、風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用的計(jì)算方法相矛盾，該條款應(yīng)針對(duì)可能出現(xiàn)的除合同價(jià)款包括的風(fēng)險(xiǎn)范圍以外的內(nèi)容約定合同價(jià)款調(diào)整方法。 在補(bǔ)充施工合同協(xié)議條款中，不僅要補(bǔ)充工程內(nèi)容，而且要說(shuō)明其價(jià)款是否需要調(diào)整，若需調(diào)整則如何調(diào)整。 問(wèn)題3： 答：首先應(yīng)及時(shí)與甲方協(xié)商，確認(rèn)該部分工程內(nèi)容是否由乙方完成。如果需要由乙方完成，則應(yīng)與甲方商簽補(bǔ)充合同條款，就該部分工程內(nèi)容明確雙方各自的權(quán)利義務(wù)，并對(duì)工程計(jì)劃做出相應(yīng)的調(diào)整；如果由其他承包商完成，乙方也要與甲方就該部分工程內(nèi)容的協(xié)作配合條件及相應(yīng)的費(fèi)用等問(wèn)題達(dá)成一致意見(jiàn)，以保證工程的順利進(jìn)行。 案例6 背景：某施工單位(乙方)與某建設(shè)單位(甲方)簽訂了某項(xiàng)工業(yè)建筑的地基處理與基礎(chǔ)工程施工合同。 由于工程量無(wú)法準(zhǔn)確確定，根據(jù)施工合同專(zhuān)用條款的規(guī)定，按施工圖預(yù)算方式計(jì)價(jià)，乙方必須嚴(yán)格按照施工圖及施工合同規(guī)定的內(nèi)容及技術(shù)要求施工。乙方的分項(xiàng)工程首先向監(jiān)理工程師申請(qǐng)質(zhì)量認(rèn)證，取得質(zhì)量認(rèn)證后，向造價(jià)工程師提出計(jì)量申請(qǐng)和支付工程款。工程開(kāi)工前，乙方提交了施工組織設(shè)計(jì)并得到批準(zhǔn)。 討論問(wèn)題： 1. 在工程施工過(guò)程中，當(dāng)進(jìn)行到施工圖所規(guī)定的處理范圍邊緣時(shí)，乙方在取得在場(chǎng)的監(jiān)理工程師認(rèn)可的情況下，為了使夯擊質(zhì)量得到保證，將夯擊范圍適當(dāng)擴(kuò)大。 施工完成后，乙方將擴(kuò)大范圍內(nèi)的施工工程量向監(jiān)理工程師提出計(jì)量付款的要求，但遭到拒絕。 試問(wèn)監(jiān)理工程師拒絕承包商的要求合理否？為什么？ 2. 在工程施工過(guò)程中，乙方根據(jù)監(jiān)理工程師指示就部分工程進(jìn)行了變更施工。 試問(wèn)工程變更部分合同價(jià)款應(yīng)根據(jù)什么原則確定？ 3.在開(kāi)挖土方過(guò)程中，有兩項(xiàng)重大事件使工期發(fā)生較大的拖延：一是土方開(kāi)挖時(shí)遇到了一些工程地質(zhì)勘探?jīng)]有探明的孤石，排除孤石拖延了一定的時(shí)間；二是施工過(guò)程中遇到數(shù)天季節(jié)性大雨后又轉(zhuǎn)為特大暴雨引起山洪暴發(fā)，造成現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)道路、管網(wǎng)和施工用房等設(shè)施以及已施工的部分基礎(chǔ)被沖壞，施工設(shè)備損壞，運(yùn)進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)的部分材料被沖走，乙方數(shù)名施工人員受傷，雨后乙方用了很多工時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)和恢復(fù)施工條件。 為此乙方按照索賠程序提出了延長(zhǎng)工期和費(fèi)用補(bǔ)償要求。試問(wèn)監(jiān)理工程師應(yīng)如何審理？ 參考答案 問(wèn)題1：答：監(jiān)理工程師的拒絕合理。其原因：該部分的工程量超出了施工圖的要求，一般地講，也就超出了工程合同約定的工程范圍。 對(duì)該部分的工程量監(jiān)理工程師可以認(rèn)為是承包商的保證施工質(zhì)量的技術(shù)措施，一般在業(yè)主沒(méi)有批準(zhǔn)追加相應(yīng)費(fèi)用的情況下，技術(shù)措施費(fèi)用應(yīng)由乙方自己承擔(dān)。 問(wèn)題2：答：工程變更價(jià)款的確定原則： (1)合同中已有適用于變更工程的價(jià)格，按合同已有的價(jià)格計(jì)算、變更合同價(jià)款； (2)合同中只有類(lèi)似于變更工程的價(jià)格，可以參照類(lèi)似價(jià)格變更合同價(jià)款； (3)合同中沒(méi)有適用或類(lèi)似于變更工程的價(jià)格，由承包商提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格，工程師批準(zhǔn)執(zhí)行，這一批準(zhǔn)的變更價(jià)格，應(yīng)與承包商達(dá)成一致，否則按合同爭(zhēng)議的處理方法解決。 問(wèn)題3：答：監(jiān)理工程師應(yīng)對(duì)兩項(xiàng)索賠事件作出處理如下： 1．對(duì)處理孤石引起的的索賠，這是預(yù)先無(wú)法估計(jì)的地質(zhì)條件變化，屬于甲方應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)給予乙方工期順延和費(fèi)用補(bǔ)償。 2. 對(duì)于天氣條件變化引起的索賠應(yīng)分兩種情況處理： （1）對(duì)于前期的季節(jié)性大雨這是一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的承包商預(yù)先能夠合理估計(jì)的因素，應(yīng)在合同工期內(nèi)考慮，由此造成的時(shí)間和費(fèi)用損失不能給予補(bǔ)償。 （2）對(duì)于后期特大暴雨引起的山洪暴發(fā)不能視為一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的承包商預(yù)先能夠合理估計(jì)的因素，應(yīng)按不可抗力處理由此引起的索賠問(wèn)題。 被沖壞的現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)道路、管網(wǎng)和施工用房等設(shè)施以及已施工的部分基礎(chǔ)，被沖走的部分材料，清理現(xiàn)場(chǎng)和恢復(fù)施工條件等經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)由甲方承擔(dān)；損壞的施工設(shè)備，受傷的施工人員以及由此造成的人員窩工和設(shè)備閑置等經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)由乙方承擔(dān)；工期順延。 案例7 背景:某汽車(chē)制造廠建設(shè)施工土方工程中，承包商在合同標(biāo)明有松軟石的地方?jīng)]有遇到松軟石，因此工期提前1個(gè)月。但在合同中另一未標(biāo)明有堅(jiān)硬巖石的地方遇到更多的堅(jiān)硬巖石，開(kāi)挖工作變得更加困難，由此造成了實(shí)際生產(chǎn)率比原計(jì)劃低得多，經(jīng)測(cè)算影響工期3個(gè)月。由于施工速度減慢，使得部分施工任務(wù)拖到雨季進(jìn)行, 按一般公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)推算，又影響工期2個(gè)月。為此承包商準(zhǔn)備提出索賠。 問(wèn)題： 1．該項(xiàng)施工索賠能否成立？為什么？ 2．在該索賠事件中，應(yīng)提出的索賠內(nèi)容包括哪兩方面？ 3．在工程施工中，通?？梢蕴峁┑乃髻r證據(jù)有哪些？ 4．承包商應(yīng)提供的索賠文件有哪些？請(qǐng)協(xié)助承包商擬定一份索賠通知。 答案：?jiǎn)栴}1：答：該項(xiàng)施工索賠能成立。施工中在合同未標(biāo)明有堅(jiān)硬巖石的地方遇到更多的堅(jiān)硬巖石，屬于施工現(xiàn)場(chǎng)的施工條件與原來(lái)的勘察有很大差異，屬于甲方的責(zé)任范圍。 問(wèn)題2：答：本事件使承包商由于意外地質(zhì)條件造成施工困難，導(dǎo)致工期延長(zhǎng)，相應(yīng)產(chǎn)生額外工程費(fèi)用，因此，應(yīng)包括費(fèi)用索賠和工期索賠。 問(wèn)題3：答：可以提供的索賠證據(jù)有： （1）招標(biāo)文件、工程合同及附件、業(yè)主認(rèn)可的施工組織設(shè)計(jì)、工程圖紙、技術(shù)規(guī)范等； （2）工程各項(xiàng)有關(guān)設(shè)計(jì)交底記錄，變更圖紙，變更施工指令等； （3）工程各項(xiàng)經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理工程師簽認(rèn)的簽證； （4）工程各項(xiàng)往來(lái)信件、指令、信函、通知、答復(fù)等 （5）工程各項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要； （6）施工計(jì)劃及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施情況記錄； （7）施工日?qǐng)?bào)及工長(zhǎng)工作日志、備忘錄； （8）工程送電、送水、道路開(kāi)通、封閉的日期及數(shù)量記錄； （9）工程停水、停電和干擾事件影響的日期及恢復(fù)施工的日期； （10）工程預(yù)付款、進(jìn)度款撥付的數(shù)額及日期記錄； （11）工程圖紙、圖紙變更、交底記錄的送達(dá)份數(shù)及日期記錄； （12）工程有關(guān)施工部位的照片及錄象等； （13）工程現(xiàn)場(chǎng)氣候記錄，有關(guān)天氣的溫度、風(fēng)力、降雨雪量等； （14）工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及各項(xiàng)技術(shù)鑒定報(bào)告等； （15）工程材料采購(gòu)、訂貨、運(yùn)輸、進(jìn)場(chǎng)、驗(yàn)收、使用等方面的憑據(jù)； （16）工程會(huì)計(jì)核算資料； （17）國(guó)家、省、市有關(guān)影響工程造價(jià)、工期的文件、規(guī)定等。 問(wèn)題4： 答：承包商應(yīng)提供的索賠文件有： (１)索賠信； (２)索賠報(bào)告； (３)索賠證據(jù)與詳細(xì)計(jì)算書(shū)等附件。 索賠通知的參考形式如下： 索 賠 通 知 致甲方代表（或監(jiān)理工程師）： 我方希望你方對(duì)工程地質(zhì)條件變化問(wèn)題引起重視：在合同文件未標(biāo)明有堅(jiān)硬巖石的地方遇到了堅(jiān)硬巖石。致使我方實(shí)際生產(chǎn)率降低，而引起進(jìn)度拖延，并不得不在雨季施工。 上述施工條件變化，造成我方施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)與原設(shè)計(jì)有很大不同，為此向你方提出工期索賠及費(fèi)用索賠要求，具體工期索賠及費(fèi)用索賠依據(jù)與計(jì)算書(shū)在隨后的索賠報(bào)告中。 案例8 背景：某廠（甲方）與某建筑公司（乙方）訂立了某工程項(xiàng)目施工合同，同時(shí)與某降水公司訂立了工程降水合同。 甲乙雙方合同規(guī)定：采用單價(jià)合同，每一分項(xiàng)工程的實(shí)際工程量增加(或減少)超過(guò)招標(biāo)文件中工程量的10%以上時(shí)調(diào)整單價(jià)；工作B、E、G作業(yè)使用的主導(dǎo)施工機(jī)械一臺(tái)（乙方自備），臺(tái)班費(fèi)為400元/臺(tái)班，其中臺(tái)班折舊費(fèi)為240元/臺(tái)班。施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃如圖所示（單位：天）。 甲乙雙方合同約定8月15日開(kāi)工。工程施工中發(fā)生如下事件： 1. 降水方案錯(cuò)誤，致使工作D推遲2天，乙方人員配合用工5個(gè)工日，窩工6個(gè)工日； 2. 8月21日至8月22日，因供電中斷停工2天，造成人員窩工16個(gè)工日； 3. 因設(shè)計(jì)變更，工作E工程量由招標(biāo)文件中的300m3增至350m3，超過(guò)了10%；合同中該工作的全費(fèi)用單價(jià)為110元/m3, 經(jīng)協(xié)商調(diào)整后全費(fèi)用單價(jià)為100元/m3; 4. 為保證施工質(zhì)量，乙方在施工中將工作B原設(shè)計(jì)尺寸擴(kuò)大，增加工程量15m3,該工作全費(fèi)用單價(jià)為128元/m3； 5. 在工作D、E均完成后，甲方指令增加一項(xiàng)臨時(shí)工作K，經(jīng)核準(zhǔn)，完成該工作需要1天時(shí)間，機(jī)械1臺(tái)班，人工10個(gè)工日。 1. 上述哪些事件乙方可以提出索賠要求？哪些事件不能提出索賠要求？說(shuō)明其原因。 2.每項(xiàng)事件工期索賠各是多少？總工期索賠多少天？ 3.工作E結(jié)算價(jià)應(yīng)為多少？ 4．假設(shè)人工工日單價(jià)為50元/工日，合同規(guī)定窩工人工費(fèi)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為25元/工日，因增加用工所需管理費(fèi)為增加人工費(fèi)的20%，工作K的綜合取費(fèi)為人工費(fèi)的80%。試計(jì)算除事件3外合理的費(fèi)用索賠總額。 問(wèn)題1： 答： 事件1可提出索賠要求，因?yàn)榻邓こ逃杉追搅硇邪l(fā)包，是甲方的責(zé)任。 事件2可提出索賠要求，因?yàn)橐蛲Ｋ?、停電造成的人員窩工是甲方的責(zé)任。 事件3可提出索賠要求，因?yàn)樵O(shè)計(jì)變更是甲方的責(zé)任。 事件4不應(yīng)提出索賠要求，因?yàn)楸ＷC施工質(zhì)量的技術(shù)措施費(fèi)應(yīng)由乙方承擔(dān)。 事件5可提出索賠要求，因?yàn)榧追街噶钤黾庸ぷ?，是甲方的?zé)任。 問(wèn)題2： 答：事件1：工作D總時(shí)差為8天，推遲2天，尚有總時(shí)差6天，不影響工期，因此可索賠工期0天。 事件2：8月21日至8月22日停工，工期延長(zhǎng)，可索賠工期：2天。 事件3：因工作E為關(guān)鍵工作，可索賠工期：（350-300）m3/（300m3/6天）=1天。 事件5：因E、G均為關(guān)鍵工作，在該兩項(xiàng)工作之間增加工作K，則工作K也為關(guān)鍵工作，索賠工期：1天。 總計(jì)索賠工期：0天+2天+1天+1天=4天。 問(wèn)題3： 答：按原單價(jià)結(jié)算的工程量：300m3(1+10%)=330m3 按新單價(jià)結(jié)算的工程量：350m3 -330m3 =20m3 總結(jié)算價(jià)=330m3 110元/m3 +20m3 100元/m3 =38300元 問(wèn)題4： 答：事件1：人工費(fèi)：6工日25元/工日+5工日50元/工日(1+20%)=450元 事件2：人工費(fèi)：16工日25元／工日=400元 機(jī)械費(fèi)：2臺(tái)班240元／臺(tái)班=480元 事件5: 人工費(fèi)：10工日50元／工日(1+80%)=900元 機(jī)械費(fèi)：1臺(tái)班400元／臺(tái)班=400元 合計(jì)費(fèi)用索賠總額為：450元+400元+480元+900元+400元＝2630元。 答： 事件1：人工費(fèi)：6工日25元/工日+5工日50元/工日(1+20%)=450元 事件2：人工費(fèi)：16工日25元／工日=400元 機(jī)械費(fèi)：2臺(tái)班240元／臺(tái)班=480元 問(wèn)題4： 事件5: 人工費(fèi)：10工日50元／工日(1+80%)=900元 機(jī)械費(fèi)：1臺(tái)班400元／臺(tái)班=400元 合計(jì)費(fèi)用索賠總額為：450元+400元+480元+900元+400元＝2630元。